电梯安装合同范本5篇

若水1147 分享 时间:

  电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。下面是小编搜集的电梯安装合同范本5篇,希望对你有所帮助。

  电梯安装合同范本(1)

  甲方:

  地址:

  乙方:

  地址:

  甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备 壹 台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。

  一、项目概况

  1、工程项目名称: 。

  2、安装地点: 。

  3、设备名称: 施工升降机 。

  4、设备型号、规格: 。

  5、设备制造单位: 。

  6、安装总高度: 69 米。

  二、承包方式;

  由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

  三、承包费用

  1、安装的费用为每台 ¥18000.00元 整)安装到 69 米(含人工费及检测费等费用)。

  2、附着费用为每道 / 元整。

  四、付款方式

  第一次安装完毕现场验收后预付 ¥13000.00 元整 ,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为 ¥5000.00 元整。

  五、甲方责任

  1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。

  2、按合同所规定时间付款。

  3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

  4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

  5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。

  电梯安装合同范本(2)

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方安装位于 ××× (项目地址)的 ×××·×××项目 (项目名称)的电梯,现经甲、乙双方协商一致订立以下条款,并遵照执行。

  一、设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]:

  本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(¥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续,并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等,此部分调试费用包含在电梯安装费用中。

  二、付款规定

  1、乙方根据甲方要求时间进场安装,甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。

  2、乙方安装完成,并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括:安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等),乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下,乙方有权停止交付甲方使用。

  3、电梯设备按照甲方要求分批发货,则以上付款方式按照分批安装的数量支付。

  4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的,则从设备发货之日起六个月,安装费另行协商。

  5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意,若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方,视为甲方未履行付款义务。

  三、电梯安装工期

  1、本合同拟定预计第一批到货时间月日,第二批到货时间月20日,每批施工周期为 7 周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函,方能执行。如因无此土建和工地状况确认函,导致工程不能在此期间完成的,乙方不承担责任。

  2、上述工期为安装调试完成,并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误,则每延误1个日历天,乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天,并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时,乙方应无条件配合。

  3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装,并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心,该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。

  4、根据工地现场实际情况,乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活,确保安全,并应严格遵守甲方各项管理规定,具体方案由甲乙双方另行商定。

  5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理,严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。

  四、电梯安装相关的工作责任和费用

  1、甲方责任和费用

  (1)在电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则工期顺延,停工期间的保管责任由甲方承担。

  (2)在乙方进场前,甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室,以及库房内的照明电源和消防器材。

  (3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

  (4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。

  (5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。

  (6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

  (7)负责提供电梯设备的吊装场地。

  (8)根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》之规定,电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

  (9)货到现场开箱前,协助乙方的保卫和看管工作。

  2、乙方责任和费用

  (1)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

  (2)在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责,直至电梯安装完毕,取得验收合格证书交付甲方使用为止。

  (3)在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

  (4)按照国家电梯安装规范和×××质量标准完成设备的安装和调试工作。

  (5)遵守施工现场的有关规章制度。

  (6)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,脚手架及水电费。

  (7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

  (8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。

  (9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

  (10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。

  3、甲乙双方负责费用清单

  (1)负责现场起吊工作 □甲方负责 ■乙方负责

  (2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

  甲方负责 乙方负责

  (3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台

  甲方负责 乙方负责

  (4)提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材

  甲方负责 乙方负责

  (5)负责井道、机房杂物和积水清理 ■甲方负责 □乙方负责

  (6)提供井道护栏 □甲方负责 ■乙方负责

  (7)负责水电费用 □甲方负责 ■乙方负责

  (8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用 □甲方负责 ■乙方负责

  (9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内 ■甲方负责 □乙方负责

  五、质量保证

  1、保修期:自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起,乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。

  2、在免费保修期间,乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务。

  3、保修期间,乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。

  (1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修,乙方同意甲方采取必要的补救措施,可动用银行质保金保函,请第三方维修。如超出保函金额的部分,甲方先行垫付,但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。

  (2)如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。

  4、若需要时,双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。

  5、验收标准必须符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。

  6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试,费用由乙方承担。

  7、安装完毕后,由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检,所发生的费用由乙方负责)。

  8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害,其责任由乙方负责。

  六、土建与安装配合

  1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作,在安装工程开始前,完成现场清理等工作,并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。

  2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。

  3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。

  4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准,在此偏差范围内乙方应负责修复。

  七、价格调整

  如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格调整要求,并另行签署补充协议。

  八、司法管辖

  任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  九、不可抗力

  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

  十、违约条款

  在未得到对方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。

  十一、合同生效

  1、本合同条款如有更改,须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

  2××××××律效力。

  3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

  4、本合同以中文书写,一式伍份,甲方执贰份,乙方执叁份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  电梯安装合同范本(3)

  需方(盖章):(以下简称甲方)

  供方(盖章):(以下简称乙方)

  签订日期:

  供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:

  一、电梯型号、数量

  二、安装费支付方法:

  1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。

  2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。

  三、发票开具类型:□建筑业统一发票 □外出经营管理许可证

  四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县 。

  五、施工周期:约 3 周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。

  六、供需双方工程实施责任:

  a.需方责任

  1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。

  2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。

  3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。

  4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。

  5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所) 通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格4×0.5m²。

  6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。

  7、向施工人员提供施工现场免费住宿。

  8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。

  9、支付各种地方性收费。

  10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。

  11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。

  12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。

  b.供方责任:

  1、 按照合同约定组织货源,包装货物。

  2、 负责电梯的安装和调试。

  3、 负责在当地技监部门办理施工有关手续。

  4、 在施工期间遵守需方有关管理制度。

  5、 需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。

  电梯安装合同范本(4)

  甲方盖章:

  乙方盖章:

  甲方法定代表人或: 乙方法定代表人或:

  委托代理人签字: 委托代理人签字: 月日

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙双方友好协商,达成一致,签订本合同,双方在履行中共同遵照执行。

  一、 规格、数量及价格

  二、报价范围

  1、包含部分:设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。

  2、不包含部分:税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。

  3、甲方应以银行汇款方式,向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项,若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项,乙方不予承认且有权向甲方追索。

  乙方指定账户及账号分别为:

  (1)、单位全称: 开户银行: 账 号:

  (2)、户 名: 开户行: 账号:

  (3)、户 名: 开户行:账号:

  三、合同总额及付款:

  1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计: 万元(大写:);

  2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计: 万元(大写:);

  3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计:万元(大写:)

  四、质保及提货:

  1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场,到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕(土建后期,门洞封堵,机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行,土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。

  2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月,但最长不超过乙方发货之日起18个月,两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。

  3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的,则乙方不承担和负责维保工作及费用,亦不承担因非乙方安装调试引起的质量事故及责任,且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。

  4、本合同在履行过程中,甲、乙双方的任何一方需要变更的,且应在合同交货期前三 十天以书面形式提出并通知另一方,并证得另一方的书面确认,因甲方原因而引起的合 同变更,则增加的费用应由甲方承担。

  5、除不可抗力原因外,甲、乙双方中的任何一方单方终止合同,违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金;经守约一方书面催告后,违约方仍然不能履行交(提)货或付款义务的,守约方有权单方解除合同,且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。

  6、除不可抗力原因外,任何一方不得单方解除合同,否则应按合同总额的30%支付对方违约金,但对方先行违约的除外,即守约一方有权单方解除合同,且无需承担违约责任。

  7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。

  9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷,应友好协商解决,协商不成则由人民法院裁决。

  10、本合同未涉及的违约事宜,则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  五、本合同经甲、乙双方签字盖章,同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  电梯安装合同范本(5)

  甲方:

  乙方:

  主题:本合同由双方按下列条款签订,双方共同遵守执行:

  1、 商品名称、价格条件:

  (1)商标 价格/万元(人民币)

  此价格为总包价即交钥匙工程,含:设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税;不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

  (2)工程名称:

  2、商品规格:

  3、交货地点: 甲方工地现场。

  4、交货期:电梯合同签定之后,乙方根据甲方建筑图,壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

  5、付款方式:所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

  (1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的 %作为定金;

  (2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的 %;

  (3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续;

  (4)、余款 %作为质保金,保修期满支付清;

  6、安装:

  1、电梯设备的安装施工期:

  (1)、当电梯设备到货,甲方土建工程具备安装条件后,由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划,以便相互配合如期完工,但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

  (2)、甲乙双方初步拟定于 日开始施工安装并于 日安装调试正常,并负责保证验收合格,领取准运证,投入正常使用,共计 天,具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

  (3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工,以双方代表签字确认为准,即:安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

  2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约,甲方将不支付安装费用,并从支付款中扣除。

  3、甲方责任及承担的费用:

  (1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,若有差错应及时修改。

  (2)提供电梯施工期间的水、电消耗,其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20M,调试用电源点应离控制柜不超过5M)。

  (3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护,负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

  (4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供,塔吊只负责自身起吊重量的货物,设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设,负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

  (5)提供器材,在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

  4、乙方责任及承担的项目:

  (1)电梯设备到货后,在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件,并依据合同规定的提供咨询服务。

  (2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

  (3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

  (4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

  (5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

  (6)向当地有关部门提出开工申报。

  (7)负责安装及拆卸井道脚手架,完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

  (8)负责报送当地部门开工验收工作,保证验收合格。

  (9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装,按合同规定的进度,科学管理精细施工。

  (10)向甲方和总包提供施工方案,人员组织及施工进度计划。

  (11)严管工程质量和施工安全,负责施工过程中的防火和安全作业,以及设备和人身安全。

  (12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故,由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

  (13)认真做好施工期间的设备保护工作。

  (14)自备安装和调试工具、仪器仪表,全面负责设备的安装和调试。

  (15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

  (16)提供并安装井道底坑内爬梯。

  (17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

  (18)向甲方提供1套安装指导手册,1套维修保养手册。

  5、安装验收:

  (1)、电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

  (2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,因报验而发生的费用由乙方承担。

  (3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方自负。

  (4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯,乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

  7、设备

  (1)设备到货时间为 日到甲方现场,以甲方书面通知为准。

  (2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

  (3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

  (4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

  (5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月,但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内,除国家规定的设备年检费由甲方负责,其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障,乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因),甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0.3%,以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时,甲方保留向乙方追诉的权力。

  设备到货后的二周(2)内,甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

  乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

  (6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷,甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起,乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

  8、质量保证:

  (1)本合同规定的产品由乙方安排安装,乙方检验合格,甲方接收后,除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外,由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修,由此引起的费用由乙方承担。

  9、异议索赔:

  产品品质由工程所在地质量技术监督局检验,如因乙方原因不符合此合同规格,乙方负责回修工作,经过乙方回修工作仍不符合的,则甲方有权向乙方索赔。

  10、违约责任:

  (1)除不可抗力原因外,如果乙方不能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期违约金,其支付方法是:每延误一(1)周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0.5%)。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房,乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

  (2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四

  (14)天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。

  (3)本合同生效后,若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时,乙方除不向甲方退回定金外,还应赔偿乙方30%的违约金。

  其它:

  ①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

  ②多方通话代替三方通话,并有按键向安防中心报警。

  ③本电梯的使用不受温度变化,在温差条件下能正常使用。

  11、仲裁:

  如双方因合同执行过程中发生争议,应通过友好协商方式解决,如经过协商不能达成协议,可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收,若因甲方或业主方或总承包单位的原因,不能进行验收或验收不合格的,则原付款条件在验收合格后应付的款项,须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

  13、本合同附件是本合同的有效组成部分,本合同生效后,甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的,均按《中华人民共和国合同法》办理。

  14、有关开工申报,官方竣工检验手续及费用均由乙方负责,电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责,乙方协助甲方办理。

  15、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

  16、本合同未尽事宜,由双方友好解决。

  17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

电梯安装合同范本5篇

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
56113